大家好呀!今天小编发现了停工索赔报告模板的有趣问题,来给大家解答一下,别忘了关注本站哦,现在我们开始阅读吧!
本篇目录:
遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?
1、法律分析:项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

2、工程中途停工,如果是由于发包方的原因导致的,依据法律规定,主张赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。工程中途停工,如果由于承包方的原因,承包人和施工人应当承担违约责任。
3、停工之后,承包商应在规定的时限内向发包方提出办理停工补偿协议,如果协议不成(或得不到发包商的有关答复),则在规定的期限内自动做好人员、机械的撤离工作,并作好记录,以书面形式通知业主,以减少自身的损失,不要抱着我停工多长时间,业主就得补我多长时间人员、机械的停置损失的思想而盲目等待。
4、若隐蔽工程在隐蔽以前,承包人通知发包人检查,而发包人未及时检查,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 若勘察、设计的质量不符合要求或未按期限提交相关文件,造成工期延误,勘查人、设计人应继续完善工作,减收或免收相关费用,并赔偿损失。
监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?
监理工程师在接收到索赔报告后,应立即开始审核工作,审核内容包括: 确认索赔理由的合理性及依据。这涉及三个方面的评估:施工单位是否确实遭受了损失;损失是否非施工单位责任;以及施工单位是否在规定时间内提出了索赔意向和报告。 验证索赔费用计算的合理性。

按规定,当施工单位在索赔事件发生后,应该在28天内向监理工程师提出索赔意向。然后在28天内或是在监理工程师规定的时间内向监理工程师提交正式样索赔报告。当索赔事件在28天后还在持续出现,那应当每隔一段时间(一般为28天)向监理工程师提交索赔资料。
进行工程计量和付款签证。(1)专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核,确定实际完成的工程量,提出到期应支付给施工单位的金额,并提出相应的支持性材料。(2)总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核,签认后报建设单位审批。
)当索赔事件持续发生时,承包商阶段性向监理工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28d内,向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
理赔事件发生后28天内,向监理工程师发出理赔意向通知。发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及相关资料。监理工程师收到承包人提交的索赔报告和相关资料后,在28d内

甲方原因停工索赔报告怎么写
由于甲方于2011年3月10日开始渠道放水,导致工程部分施工点无法继续施工,直至2011年11月3日放水结束,实际停工时间共计238天。这导致我方工程成本增加,因此根据合同条款第一部分第12条第2小点的相关规定,我们有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并要求支付合理利润。
工程编号:XXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXX 工程类别:XXXXXX 停工日期:XXXX年XX月XX日 预计复工日期:XXXX年XX月XX日 停工原因:由于水泥等主要材料供应中断,导致工程无法继续进行。经评估,材料供应将在XXXX年XX月XX日恢复,因此工程预计将在该日期复工。
甲方提供的地质勘测资料表明,实际开挖情况与原设计地质不符,增加了施工难度和时间。根据合同条款,由于发包人原因导致的工期延期,承包人有权提出54天的工期索赔。索赔项目 人工费:非承包人责任导致的工效降低、人工窝工及工资上涨费用。 施工机械费:额外机械使用费、机械窝工费用。
工程停工待料损失报告怎么写?
1、停工日期:XXXX年XX月XX日 预计复工日期:XXXX年XX月XX日 停工原因:由于水泥等主要材料供应中断,导致工程无法继续进行。经评估,材料供应将在XXXX年XX月XX日恢复,因此工程预计将在该日期复工。 停工影响:停工期间,工程进度受阻,无法按原定计划完成。
2、如果在以前的合同里没有注明的话,可以给承建方发工作联系函,上面明确注明原因和给你所造成的损失数目,和你想要的补偿方案或金额,以及你需要给甲方确认的时间(比如说三天),和如果甲方不同意补偿方案你就会停工一切后果由甲方负责等内容。
3、首先写“施工工序安排不当,导致等待或停工待料”。其次写“现场人员缺乏对整体工作内容的认识”。最后写“施工班组各行其职,缺乏整体协调”。
4、停工损失是指由于非正常停工导致的损失。这种损失发生在企业因停电、停水、待料、机械故障、不可抗力等因素导致的停工期间,期间发生的各项支出都是企业丧失的利益。 对于制造业企业而言,停工损失特指在非正常停工期间发生的一切支出。这些支出与未来营业收入的提供有关,因此不能被定义为损失。
5、然而,由于停电、停水、待料、机械故障、不可抗力导致的机器大修等造成的停工属于非正常停工。在这些情况下,期间发生的各种支出都是失去的无利益获得的资源,因此被视为损失。 对于制造业企业而言,停工损失是指在非正常停工期间,企业或生产车间、班组发生的相关支出。
6、企业生产部门由于停电、待料、机器设备发生故障或进行大修等因素停止正常生产所发生的损失,应如何进行账务处理? 由于自然灾害引起的停工损失,应按规定转作营业外支出; 其他停工损失,如季节性停工、修理期间的停工等原因发生的停工损失,应计入制造费用。
到此,以上就是小编对于停工索赔报告模板图片的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。
标签: 停工索赔报告模板